最新公立医院医疗设备融资租赁合同范本及签订指南

随着法律意识的不断提升，合同在我们的日常生活和工作中扮演着越来越重要的角色。签订合同必须遵循规定的方式，那么如何制定一份合适的合同呢？以下为您整理的医疗设备融资租赁合同范本，供您参考，欢迎阅读。

### 医疗设备融资租赁合同（篇一）

**被告一：**控机械有限公司，地址：____________________。
**法定代表人：**_______________.

**被告二：**__________机电设备有限公司，地址：____________________。
**法定代表人：**_______________.

**被告三：**__________租赁有限公司，地址：____________________，法定代表人：___________.

**诉讼请求：**
1. 判决解除原告和被告一与被告三之间签订的融资租赁合同；
2. 判决三被告收回原告租赁的__________线切割机；
3. 判决三被告退回原告缴纳的首付购机款__________元，已经支付的租金__________元（截止_____年_____月份），赔偿原告因机器故障和被告不告知使用密码造成的停工损失__________元；
4. 本案诉讼费用由被告承担。
**合计：**__________元。

**事实与理由：**
__________年_____月_____日，原告与被告一和被告三签订了一份融资租赁合同，约定被告三向被告一购买被告二生产的__________线切割机一台并出租给原告，价格为__________元。原告先向被告一支付首付__________元作为对被告三的保证金，余款__________元由被告三支付给被告一，保证金分期抵扣原告应当支付给被告三的租金。被告一于__________年_____月_____日将机器送到原告工厂。

然而，在原告使用该机器的过程中，多次出现故障导致无法正常使用，对原告的生产造成严重影响和损失。经调查，这些故障多为同一类型，经生产厂家被告二反复维修仍无法彻底解决。由于机器的多次故障，被告一和被告二于__________年_____月_____日向原告作出书面《机台保固承诺书》，承诺如果半年内再出现承诺书中列明的三种常见故障，将换一台新机器给原告，若换机后仍发生同类故障，则退机处理。

一个月后，该机器再次出现以上故障，原告要求被告按照承诺书履行换机义务，但被告一再拖延，拒绝履行。三个月后，该机器再次出现以上故障，原告再次要求被告一换机，但被告一仍不予理会。因此，该机器的实际情况和被告的行为已导致合同目的无法实现，故向贵院提起诉讼，请求支持原告的诉讼请求。

此致
__________市第二人民法院

**具状人：**_________________________
**年_____月_____日**

—

### 医疗设备融资租赁合同（篇二）

**合同签订日期：**_________________________________
**合同签订地：**___________________________________

**出租人（甲方）：**______________(以下简称甲方)
**法定地址：**____________
**邮政编码：**______________
**法定代表人：**__________
**电传：**__________________
**电话：**________________
**开户银行：**______________
**传真：**________________
**帐号：**__________________

**承租人（乙方）：**______________(以下简称乙方)
**法定地址：**____________
**邮政编码：**______________
**法定代表人：**__________
**电传：**__________________
**电话：**________________
**开户银行：**______________
**传真：**________________
**帐号：**__________________

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

**第一条 租赁物件**
甲方根据乙方的要求及乙方的自主选定，以租给乙方为目的，为乙方融资购买附表第（1）项所记载的物件（以下简称租赁物件）租予乙方，乙方则向甲方承租并使用该物件。

**第二条 租赁期间**
租赁期间如附表第（5）项所记载，并以本合同第五条第1款所规定的乙方签收提单日为起租日或以本合同第五条第2款所规定的甲方寄出提单日为起租日。

**第三条 租金**
1. 甲方为乙方融资购买租赁物件，乙方承租租赁物件须向甲方支付租金，租金及其给付时间、地点、币种和次数，均按附表第（9）项的规定。
2. 前款租金是根据附表第（7）项所记载的概算成本（以下简称概算成本）计算的。但租赁物件起租之日，当实际成本与概算成本有出入时，以实际成本为准，租金按实际成本相应计算。
3. 前款的实际成本，是指甲方为购买租赁物件和向乙方交货以外汇和人民币分别所支付的全部金额、费用及其利息的合计额（其利息均从甲方支付或实际负担之日至租赁物件起租日，以外币________％/年的利率和人民币______％/年的利率计算）。
4. 根据本条第2、3款，当实际成本与概算成本有出入时，甲方向乙方提供《租赁物件实际成本计算书》及《实际租金表》，向乙方通知实际成本的金额和以实际成本为准，对附表第（8）、（9）、（10）、（11）、（12）项的调整，乙方承认上述的调整。该调整不属于合同的变更或修改，且不论租赁物件使用与否，乙方都以《实际租金表》中载明的日期、金额、币种等向甲方支付租金。
5. 本合同租金币种由乙方选定，在合同履行期间不得变更。如因汇率变化给乙方造成的利润盈亏，由乙方受益或负担。

**第四条 租赁物件的购买**
1. 乙方根据自己的需要，通过调查卖方的信用，自主选定租赁物件及卖方。乙方对租赁物件的名称、规格、型号、性能、质量、数量、技术标准及服务内容、品质、技术保证及价格、交货时间等享有全部的决定权，并直接与卖方商定，乙方对自行的决定及选定负全部责任。甲方根据乙方的选定与要求与卖方签定购买合同。乙方同意并确认附表第（1）项所记载的有关合同的全部条款，并在购买合同上签字。
2. 乙方须向甲方提供甲方认为必要的各种批准或许可证明。
3. 甲方负责筹措购买租赁物件所需的资金，并根据购买合同，办理各项有关的进口手续。
4. 有关购买租赁物件应交纳的海关关税、增值税及国家新征税项和其他税款，国内运费及其他必须支付的国内费用，均由甲方负担，并按有关部门的规定与要求，由甲方按时直接支付。乙方对此不承担任何责任。

**第五条 租赁物件的交付**
1. 租赁物件在附表第（3）项的交付地点，由卖方或甲方（包括其代理人）向乙方交付。甲方收到提单后，立即电报通知乙方凭授权委托书向甲方领取提单，乙方同时向甲方出具租赁物件收据，乙方签收提单后，即视为甲方完成向乙方交付租赁物件。乙方签收提单日为本合同起租日。乙方凭提单在交付地点接货，并不得以任何理由拒收货物。
2. 如乙方未在甲方通知的日期领取提单或者乙方拒收提单，甲方将提单挂号寄送乙方，即视为甲方已完成向乙方交付租赁物件及乙方将租赁物件收据已交付甲方。在此种情况下，甲方寄出提单日为本合同起租日。
3. 租赁物件到达交付地点后，由甲方运输代理人（外运公司）办理报关、提货手续。且无论乙方及时接货与否，在租赁物件到达交付地点后，由乙方对租赁物件自负保管责任。
4. 因不可抗力等不属于甲方原因而引起的延迟运输、卸货、报关，从而延误了乙方接受租赁物件的时间，或导致乙方不能按受租赁物件，甲方不承担责任。不可抗力包括：政府行为、战争、自然灾害。
5. 乙方在交付地点接货后，应按照国家有关规定在购买合同指定的地点和时间进行商检，并及时向甲方提交商检报告副本。

**第六条 租赁物件瑕疵的处理**
1. 由于乙方享有本合同第四条第1款所规定的权利，因此，如卖方延迟租赁物件的交货，或提供的租赁物件与购买合同所规定的内容不符，或在安装调试、操作过程中及质量保证期间有质量瑕疵等情况，按照购买合同的规定，由购买合同的卖方负责，甲方不承担赔偿责任，乙方不得向甲方追索。第三人就出卖标的物主张权利，出租人不承担责任，但出租人购买该标的物时明知第三人对买卖标的物享有权利的除外。
2. 租赁物迟延交货和质量瑕疵的索赔权归出租方所有，出租方可以将索赔权部分或全部转让给承租方。索赔权是否转让应当在购买合同中明确。
3. 承租人占有租赁物期间、租赁物造成第三人财产损害或人身伤害的，出租人不承担责任。租赁物件的保管、使用和费用应由承租人承担。

**第七条 乙方在租赁期间内的权利义务**
1. 乙方在租赁期间内，可完全使用租赁物件。
2. 乙方除非征得甲方的书面同意，不得将租赁物件迁离附表第（4）项所记载的设置场所，不得转让第三者或允许他人使用。
3. 乙方平时应对租赁物件给予良好的维修保养使其保持正常状态和发挥正常效能。租赁物件的维修保养，由乙方负责处理，并承担其全部费用。如需更换其零件，在未得到甲方书面同意时，应只用租赁物件原制造厂所供应的零件更换。
4. 因租赁物件本身及其设置、保管、使用等致第三者遭受损害时乙方应负赔偿责任。
5. 不按本条第1款的规定，因租赁物件本身及其设置、保管、使用及租金的交付等所发生的一切费用税款（包括国家新开征的一切税种应交纳的税款），由乙方负担（甲方全部利润应纳的所得税除外）。

**第八条 租赁物件的灭失及毁损**
1. 在合同履行期间，租赁物件灭失及毁损风险，由乙方承担（但正常损耗不在此限）。如租赁物件灭失或毁损，乙方应立即通知甲方，甲方可选择下列方式之一，由乙方负责处理并负担一切费用：
（1）将租赁物件复原或修理至完全正常使用之状态；
（2）更换与租赁物件同等状态、性能的物件。
2. 租赁物件灭失或毁损至无法修复的程度时，乙方按《实际租金表》所记载的所定损失金额，赔偿给甲方。
3. 根据前款，乙方将所定损失金额及任何其他应付的款项交纳给甲方时，甲方将租赁物件（以其现状）及对第三者的权利（如有时）转交给乙方。

**第九条 保险**
在租赁物件到达附表第（4）项所规定的设置场所的同时，由乙方以甲方的名义对租赁物件投保，并使之在本合同履行完毕之前持续有效，保险金额与币种按本合同所规定的所定损失金与币种。保险费用由甲方承担。保险事故发生，乙方须立即通知甲方，并即行将一切有关必要的文件交付甲方可用于下列事项：
（1）作为第八条第1款第（1）或（2）项所需费用的支付；
（2）作为第八条第2款及其他乙方应付给甲方的款项。

**第十条 租赁保证金**
1. 乙方将附表第（8）项所记载的租赁保证金，作为其履行本合同的保证，在本合同订立的同时，交付甲方。
2. 前款的租赁保证金不计利息，并按《实际租金表》所载明的金额及日期抵作租金的全部或一部分。
3. 乙方如违反本合同任何条款或当有第十二条第1至5款的情况时，甲方从租赁保证金中扣抵乙方应支付给甲方的款项。

**第十一条 违反合同处理**
1. 如乙方不支付租金或不履行合同所规定其他义务时，甲方有权采取下列措施：
（1）要求即时付清部分或全部租金及一切应付款项；
（2）径行收回租赁物件，并由乙方赔偿甲方的全部损失。
2. 虽然甲方采取前款（1）、（2）项的措施，但并不因之免除本合同规定的乙方其他义务。
3. 在租赁物件交付之前，由于乙方违反本合同而给甲方造成的一切损失，乙方也应负责赔偿。
4. 当乙方未按照本合同规定支付应付的到期租金和其他款项给甲方，或未按时偿还甲方垫付的任何费用时，甲方除有权采取前3款措施外，乙方应按附表第（13）项所记载的利率支付迟延支付期间的迟延利息，迟延利息将从乙方每次支付的租金中，首先扣抵，直至乙方向甲方付清全部逾期租金及迟延利息为止。
5. 乙方如发生关闭、停业、合并、分立等情况时，应立即通知甲方并提供有关证明文件，如上述情况致使本合同不能履行时，甲方有权采取本条第1款的措施，并要求乙方及担保人对甲方由此而发生的损失承担赔偿责任。租赁期间，承租人破产的、租赁物不属于破产财产。

**第十二条 甲方权利的转让**
甲方在合同履行期间在不影响乙方使用租赁物件的前提下，随时可将本合同规定的全部或部分权利转让给第三者，但必须及时通知乙方。

**第十三条 合同的修改**
本合同所有附件的修改，必须经甲乙双方及担保人签署书面协议方能生效。

**第十四条 租赁期满后租赁物件的处理**
乙方在租赁期满并全部履行完毕合同规定的义务时，乙方有权对租赁物件作如下选择：
1. 自费将租赁物件归还甲方，并保证使租赁物件除正常损耗外，保持良好状态；
2. 租赁期满30天前，以书面通知甲方，按附表第（10）项和第（12）项所记载的续租租金和续租所定损失金额（其他条件与本合同相同）继续承担；
3. 乙方向甲方支付产权转移费人民币________元，甲方即将租赁物件所有权转移给乙方。

**第十五条 担保**
担保人担保和负责乙方切实履行本合同各项条款，如乙方不按照本合同的规定向甲方缴纳其应付的租金及其他款项时，担保人按照本合同项下担保人所出具的担保函履行担保责任。

**第十六条 争议的解决**
有关本合同的一切争议，首先应友好协商解决，如协商不能解决需提起诉讼时，本合同当事人均应向_______人民法院提起诉讼。

**第十七条 乙方提供必要的情况和资料**
乙方同意按甲方要求定期或随时向甲方提供能反映乙方企业真实状况的资料和情况，包括：乙方资产负债表、乙方利润表、乙方财务情况变动表以及其他必要的明细情况表。甲方要求乙方提供上述情况和资料时，乙方不得拒绝。

**第十八条 合同、附表及附件**
1. 本合同附表及第________号购买合同、《实际租金表》、《租赁物件实际成本计算书》、《担保函》、《租赁物件收据》均为本合同附件，与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同效力。
2. 本合同自甲、乙双方及担保人签字盖章后即生效。本合同书正本一式______份，由甲方、乙方和担保人各执一份。

**甲方：**_________________________
**法定代表人：**__________（签字）

**乙方：**_________________________
**法定代表人：**__________（签字）

**担保人：**______________________
**法定代表人：**__________（签字）

**地址：**________________________
**传真：**________________________
**开户银行：**____________________
**帐号：**________________________

**附件1 附表(1) 租赁物件（制造厂）(2) 卖方 (3) 交付地点 (4) 租赁物件设置场所 (5) 租赁期间 (6) 预计交付期及租赁物件收据支付期 (7) 概算成本 (8) 保证金 (9) 租金及其支付方法 (10) 续租租金 (11) 所定损失金 第一次租金支付前 第一次租金支付后 第二次租金支付后 第三次租金支付后 第四次租金支付后 第五次支付后 第六次支付后 第七次支付后 第八次支付后 第九次支付后 第十次支付后 第十一次支付后 (12) 续租所定损失金额 (13) 迟延利息 以中国银行的贷款和人民币贷款的贷款利率x120%计算 (14) 附带条款

**附件2 实际租金表**
______________台启：兹根据贵我双方签订租赁合同书（no.________）第三条的规定，现对租赁合同附表第（8）、（9）、（10）、（11）、（12）项作如下调整。请以此为准，按时支付租金及各项应付款项。
__________公司业务部（盖章）________年_______月_______日

**附注：**
（1）租赁合同签订日：_________年_________月_________日
（2）起租日：_________年_________月_________日
（3）租赁期间：_________个月（_________年_________月_________日至_________年_________月_________日）
（4）租金支付：每______个月支付一次（先付/后付），在支付________日前电汇到_________公司开户银行：_________银行_________分行，现汇帐号：______________。
（5）租赁物件概算成本为：________________________________，实际成本为：____________________
（6）按实际成本，保证金为：_____________，已预付_________。余额/欠额为：__________________。

**抄送：**担保人（1）：___________________________
**担保人（2）：___________________________
**合同号码：**____________________________________
**租赁期间起算日：**________年________月________日

**租赁物件收据**
根据一九________年________月________日你公司与本________________订立租赁合同，下列租赁物件于本日确实承租无误。在合同履行期，愿遵守上述租赁合同所规定的各项条款。
承租单位（盖章）________________________
授权代表（签字）________________________

—

### 医疗设备融资租赁合同（篇三）

**国际融资租赁合同（一）概述**
国际租赁是指不同国家的出租人与承租人之间在约定的期间内，出租人将其设备交给承租人有偿使用的一种合同关系。现代国际租赁业务主要有三种类型，即融资性租赁、综合性租赁和服务性租赁。融资性租赁是出租人根据承租人的要求，自己出资或者向银行贷款，从供货厂商那里购买承租人指定的设备，然后将购入的设备出租给承租人使用，承租人按合同规定交付租金。融资租赁具有融资融物的双重功能，主要在租用专用设备或大型成套设备时采用，这种方式在国际租赁业务经常被使用，这种租赁方式根据不同的业务特点又可分为直接租赁、转租赁、回租租赁等。综合性租赁是一种把租赁与补偿贸易、加工装配等其他对外经济合作方式结合起来的租赁业务。而服务性租赁亦称经营性租赁，租赁公司既向承租企业提供资金、设备，又向承租企业提供设备维修、保养服务以至提供或培训有关技术人员。这种租赁形式由于租赁公司要提供多种服务，所以其租金也较高。

国际租赁的法律文件形式是国际租赁协议，而由于租赁方式不同，租赁协议的内容也不统一。即使是同一种租赁形式，只要双方同意，也可以规定各不相同的条款，因此使用本书的人不必拘泥于本书所提供的格式范本。

**（二）租赁设备**
该条款应对租赁设备作出详细的说明，列出租赁物的名称、规格、数量、质量、性能和交付日期，说明是否由出租人或制造商负责交付。在融资租赁的情况下还需说明此项租赁物是出租人根据承租人的要求出资购买后租给承租人使用的，同时出租人据此可规定其只承担融资责任。

**（三）租赁期**
协议中应明确规定租赁期限、租赁期的起算日、截止日、延续合同的条件等。租赁期的长短主要是由双方根据租赁物的情况和承租人的需要在签订协议时商定。一般来说，易损性和效力多变的机器设备租期短，而耐用、性能变化不大的设备租期长。

**（四）租金及支付方式**
租金是租赁合同的主要内容，也是双方当事人的主要权利、义务所在。租金条款应明确租金的数额、计算方法、支付地点、使用货币、租金支付次数以及第一次租金支付的时间、方式等。在计算租金时要考虑到租金的构成要素、租期长短、结算币种、支付方式等因素，由双方当事人本着公平合理的原则协商确定。对于租金支付的方式，一般包括交租金的次数、前期支付或期后支付、固定或不固定费率等，这都需要双方在协议中协商订明。

**（五）租赁设备的所有权、使用、维修、保管**
在国际租赁协议中，一般都要订明在租期内设备的所有权属于出租人，不经出租人同意，承租人不得将设备转让、抵押、出售或出租等，而承租人对租赁设备具有完全的使用权，如需对此种使用权加以限制，则由双方协商订明。至于租赁设备的维修、保养，应由双方根据租赁方式、租赁物的性质经协商后订入协议。

**（六）风险承担**
一般来说，在租赁期间租赁物发生意外灭失损毁是不可避免的，因此协议中应明确由谁承担此损失。一般情况下，租赁物正常损耗的损失风险由承租人承担。发生意外损毁灭失时，承租人有通知出租人的义务，出租人可选择一定方式由承租人负责处理并负担一切费用。有风险就必须要求有_____，协议中应约定由哪一方对租赁设备进行投保及此费用由谁承担。

**（七）租赁期满租赁物的处理**
这一条款随租赁方式不同而不同，如是服务性租赁，协议中多是规定租赁期满后承租人应将处于良好状态下的租赁物归还给出租人。如是融资性租赁，双方则可选择处理方式，其中有：将租赁物归还出租人（即退租），续租，由承租人购买租赁物（即留购），或由承租人代为出售等。在我国现行的融资租赁中，大多数承租人是在期满时交清应交租金及其他应付款项后，只付名义货价即取得设备所有权。

**国际融资租赁合同**
**出租方（甲方）：**地址：法定代表人：电话：电报挂号：银行账号：

**承租方（乙方）：**地址：法定代表人：电话：电报挂号：银行账号：

甲乙双方经过友好协商，就租赁事宜达成协议如下：

**第一条 租赁物件**
甲方根据乙方的要求，购买本合同附件“设备清单”上所列的租赁物件，并出租给乙方。在租赁期限内，甲方拥有租赁物件的所有权，乙方享有完全的使用权，但不得对所租物件进行销售、转让、抵押或有其他任何侵犯租赁物件所有权的行为。

**第二条 租赁期**
本合同一俟生效，甲乙双方开始履行合同中规定的各自的权利和义务，不得单方解约或退租。但本合同的生效并不是租期的开始。租赁物件的议付日为起租日，物件一经议付，租赁期即告开始，由甲方以书面通知乙方确认。本合同的租赁期为年。

**第三条 租赁物件的购买/租赁**
1. 乙方应向甲方提交租赁委托书。
2. 乙方应向甲方提交甲方认为必要的各种批准或许可证明。
3. 乙方根据自己的需要，选定租赁物件和货价，在购货合同的技术条款附件上正式签字，并在购货合同上作确认签字。

**第四条 租赁物件的交货和验收**
1. 甲方按甲乙双方约定的时间和地点向乙方交货。对因政府法令、不可抗力或延迟运输、卸货、报关等不属于甲方责任而造成租赁物件的延迟交货，甲方不承担责任。
2. 租赁物件运抵交货地点后，乙方应自负保管责任。乙方应分别在验收和试车后把验收证明和试车报告寄交甲方。如发生问题，甲方及时配合乙方对外索赔；如无问题，乙方应向甲方提交一份收货证明书，确认租赁物件如数收妥，并全部符合合同的要求。
3. 如交货的租赁物件在型号、规格、数量、技术性能等方面与购货合同的规定不符或有瑕疵等情况，属于卖方责任时，甲方同意将购货合同的索赔权转让给乙方，并尽可能地协助乙方向卖方索赔。但鉴于融资性租赁，甲方对此不负任何法律和经济责任。

**第五条 租赁物件的维修与保养**
1. 在租赁期内，租赁物件的保用期过后，乙方应负责设备的维修和保养，使之维持良好的状态，由此而发生的一切费用由乙方负担。
2. 在租赁期内，租赁物件受到损坏，乙方应负责维修和复原。如无法修复，乙方仍应无条件地履行按期偿还租金的义务。

**第六条 租赁及费用**
2. 甲方同意乙方每年偿还一次本息。?年?月?日前为宽限期，仅支付利息。自?年?月起，每年偿还一次本息，共分次还清。乙方应在收到甲方的付款通知书后，如期如数将应付租金电汇至甲方指定的账户。
3. 本合同的计算货币为，利息采用该货币的固定/浮动利率。固定：年息按年期固定利息?％计算。
4. 浮动：按每期付息之日伦敦同业拆放（libor）期利率为基础另加?％利差计算。
5. 甲方向乙方收取租赁物件总金额的％作为一次性手续费。用人民币支付的金额部分，可按付款当日外汇管理局公布的汇率折算人民币。本合同生效后，甲方即向乙方发出付款通知书，乙方应在收到通知书后十天内将手续费电汇至甲方指定的账户。

**第七条 保证金**
1. 在本合同签订的十天内，乙方应向甲方支付合同总金额％的保证金，作为履行本合同的保证。
2. 保证金不计利息，在租赁期满时归还乙方或抵作最后一期租金的全部或一部分。
3. 乙方如违反本合同的任何条款，致使甲方遭到损失，甲方有权从保证金中扣抵乙方应赔偿的金额。

**第八条 保险**
1. 无论检验时可能发生什么情况，为保证甲乙双方的利益，租赁物件一俟抵达目的地，甲方即代乙方在_____公司以甲方的名义对物件投保财产险。其投保金额不得低于租赁物件的总金额，投保期不得短于租赁期。投保应使用外汇。_____费在签约时按每年?％的比例一次打入成本，费用由乙方负担。

**第九条 关税**
租赁物件及附带原料等的海关关税等各项税款由乙方承付。如可全部或部分免除，乙方应自行向当地有关部门办理免税手续，甲方可提供必需的有关证明。核准后，乙方即应把免税证明寄交甲方，以办理报关手续。

**第十条 迟延利息**
如乙方未能按本合同的规定把到期租金及其他款项支付给甲方，甲方有权向乙方收取延付款的利息。罚息在合同规定的利率基础上加％计收。

**第十一条 经济担保**
1. 乙方委托为本合同乙方的经济担保人。
2. 担保人有义务担保和督促乙方切实履行本合同的各项条款。无论出于什么原因（包括乙方发生倒闭、停产、合并等情况），当乙方不能按时偿还本合同规定的租金及其他款项时，担保人应在收到甲方书面通知后十天之内无异议地（代替乙方）履行支付义务。

**第十二条 租赁物件在租赁期满时的处理**
租赁期满时，乙方可按美元的象征性货价向甲方买进租赁物件，货款列入最后一期租金内。甲方应在收款后一周内送乙方一份“设备所有权转让书”，以确认租赁物件所有权的正式转让。

**第十三条 争议的解决**
有关本合同的一切争议，当事人首先应友好协商解决。如仍不能解决时，双方按下列第（?）项方式解决：
1.?向_____委员会申请_____；
2.?向人民法院提起诉讼。
有关_____或诉讼费用由败诉方负担。

**第十四条 附件**
下列各附件为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力：
1. 租赁委托书
2. 租赁合同附表
3. 购货合同及设备清单
4. 经济担保人的“不可撤销担保书”

**第十五条 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。经济担保人持合同副本一份。**

**甲方：**_________________________
**见证人代表：**

**乙方：**_________________________
**见证人代表：**

**担保人：**代表：

**合同签订日期（1）租赁物件名称型号规格购货合同编号（2）制造厂商（3）卖方预定交货期年月（4）交货地点（目的港）（5）设置或使用场所（6）租金支付方式：通过电汇分期偿付（7）租赁期限（8）成本概算（9）浮动利率时本金总额（大写）固定利率时本金总额（大写）每期租金支付计划第一期?年?月?日金额：第二期?年?月?日金额：第三期?年?月?日金额：第四期?年?月?日金额：第五期?年?月?日金额：第六期?年?月?日金额：第七期?年?月?日金额：第八期?年?月?日金额：第九期?年?月?日金额：第十期?年?月?日金额：第十一次?年?月?日金额：第十二期?年?月?日金额：（10）利率（11）保证金（大写）（12）手续费（大写）（13）名义货价（14）其它