实用工程总承包合同范本及签订技巧解析

随着法律知识的日益普及,合同的类型也日趋多样化。签订合同已成为保障双方利益、避免不必要的争端的重要手段。您是否知道,撰写合同其实大有讲究?下面,我们为您整理了一份工程总承包合同范本,供您参考借鉴,希望能为您的合同签订提供帮助。

**工程总承包合同范本**

**发包人:**_________
**承包人:**_________

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

**一、工程概况**
1. 工程名称:_________
2. 工程地点:_________
3. 工程范围:_________(详见施工图纸内容)
4. 承包方式:_________
5. 材料及工艺补充说明:_________(详见施工图纸内容)

**二、合同工期及工期延误**
1. 开工日期:_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日,合同工期总天数_________天(以实际进场施工之日算起)。
2. 由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之_________的违约金,算至验收合格之日。
3. 因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:
a. 发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;
b. 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;
c. 发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;
d. 设计变更或工程量增加;
e. 非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过_________小时;
f. 不可抗力;
g. 其他非因承包人原因造成停工累计超过_________小时。
4. 承包人在以上情况发生后_________日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后_________日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。

**三、质量标准**
工程质量标准:合格,按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

**四、合同价款总计**
合同金额(大写):_________(人民币),小写¥_________。

**五、工程款结算及支付**
1. 主钢构进场之日起_________日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的_________的进度款;
2. 钢结构主体完工之日起_________日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的_________的进度款;
3. 工程全部完工之日起_________日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的_________的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款_________的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人。

**六、施工准备**
1. 承包人在合同签定后_________日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2. 发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,免费提供施工用水、电;
3. 发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;
4. 承包人于接到审查合格图纸_________日内完成主构件的加工并运抵工地现场;
5. 承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书。

**七、安全施工与检查**
1. 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;
2. 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用;
3. 如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;
4. 当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

**八、工程竣工验收及保修**
1. 承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2. 发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;
3. 竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;
4. 工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5. 自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。

**九、现场代表**
发包人现场代表_________,承包人现场代表_________,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

**十、违约责任**
一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金_________万元。

**十一、争议解决**
双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向_________人民法院起诉。

**十二、附则**
本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力。

**组成本合同的文件包括:**
1. 本合同
2. 标准、规范及有关技术文件
3. 图纸
4. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

**合同订立时间:**_________年_________月_________日
**合同订立地点:**_________

**发包人:**_________(盖章)
**承包人:**_________(盖章)

**法定代表人:**_________(签字)
**法定代表人:**_________(签字)

**住所:**_________
**住所:**_________

**电话:**_________
**电话:**_________

**传真:**_________
**传真:**_________

**开户银行:**_________
**开户银行:**_________

**账号:**_________
**账号:**_________

**邮政编码:**_________
**邮政编码:**_________

文章网址:https://www.gushiio.com/fanwen/hetongfanben/68027.html